Recurso de Casación
Casación fondo rechazada
Corte Suprema rechaza recursos de casación en litigio de contratista contra SERVIU
Desestimó demanda de indemnización por contrato de obra pública. No se configuró el vicio denunciado. La sentencia contiene las consideraciones necesarias para fundamentar su decisión. Errores de derecho buscaban desvirtuar hechos ya establecidos por los tribunales inferiores, en particular, que el pago realizado a la demandante fue total y abarcó todos los ítems de la resolución correspondiente. La contratista tenía conocimiento de retrasos y gastos adicionales al momento de aceptar las condiciones para continuar la obra. No se encontró errores en la apreciación de la evidencia ni en la distr
La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo interpuestos por una empresa contratista en el marco de un contrato de obra pública contra la sentencia de la Corte de Temuco que confirmó lo resuelto por el 1° Juzgado Civil de esa ciudad, que desestimó una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual y, en subsidio, de cumplimiento de contrato con indemnización, interpuesta contra SERVIU de la Región de La Araucanía.
El recurrente alegó que la Corte de Temuco no debió confirmar la sentencia que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual y, en subsidio, de cumplimiento de contrato con indemnización interpuesta contra SERVIU, desde que la sentencia incurrió en vicios formales, al omitir fundamentos de hecho y derecho, y al no resolver íntegramente todas las acciones deducidas.
Aduce que se acogió indebidamente la excepción de pago respecto de incumplimientos no comprendidos en dicha defensa, como el retraso en la entrega de terrenos, falta de autorizaciones y traslado de servicios básicos, lo que vulneró el derecho a una resolución fundada.
Te puede interesar
Recurso de Casación
Suprema rechaza recursos contra sentencia que ordenó recalificar infracción ambiental y reconsiderar sanción a empresa salmonera
Recurso de Casación
Corte Suprema rechaza reclamación de Entel por orden de demolición de antenas dictada por la Municipalidad de Providencia
Recurso de Casación
Corte Suprema rechaza indemnización a empresa por licitación municipal no adjudicada
Newsletter
Lo esencial del derecho, cada mañana
Fallos, proyectos de ley y análisis seleccionados por la redacción. Gratis en su correo.